ДОГОВОР №  __

           

 

___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора _____________________ действующей на основании _________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице Директора _______________________, действующей на основании ____________, с другой  стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика изготовить ___________________________и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2. Сроки выполнения работ:

Начало: «____» __________ 20____ г.

Окончание: «___»_________ 20_____г.

2. Права и обязанности сторон

2.1.  Права и обязанности Сторон по настоящему Договору, а также все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

3.Финансовые условия.

3.1. Общая стоимость услуг, предоставляемых в рамках Настоящего Договора, составляет ________ (_____________________) рублей. НДС не облагается.

 

3.2. Платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в рублях в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания данного Договора.

3.3 Исполнитель вправе не приступать, отложить, либо приостановить выполнение работ в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства по оплате по настоящему Договору и не поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, если иное не будет определено сторонами дополнительно.

 

4. Ответственность сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору и Приложениям к нему стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае несвоевременной или неполной оплаты услуг по настоящему договору  Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа. Требование об уплате пеней должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем  Исполнителя. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

4.3. В случае несвоевременного или неполного оказания услуг, выполнения  работ по настоящему договору  Исполнитель  выплачивает  Заказчику пени в размере 0,1% от суммы не оказанных услуг, недовыполненных работ  за каждый день просрочки исполнения. Требование об уплате пеней должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

 

5. Порядок приема-сдачи работ. 

5.1. Исполнитель обязуется сдать результат работы Заказчику. 

5.2. Заказчик обязан в течение 3-х дней подписать Акт приема-сдачи работ либо составить мотивированный отказ в приеме работ. 

5.3. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двухсторонний Акт доработок (в виде Дополнительного Соглашения к настоящему Договору), с перечнем необходимых работ и сроков их выполнения.

5.4. Если мотивированный отказ не будет предъявлен в срок, указанный в п.5.2., то работы считаются принятыми и подлежат обязательной оплате Заказчиком в полном объеме.

 

6. Претензии.

6.1. Претензии к выполнению своих обязательств по Договору выставляются Сторонами в письменной форме с приложением документов, подтверждающих требование. 

6.2. Если в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии Сторона не ответит на нее, претензия считается принятой. 

6.3. Датой выставления претензии считается дата регистрации почтового отправления. Датой получения претензии считается дата расписки представителя получателя в получении документа. Датой ответа на претензию считается дата регистрации почтового отправления с ответом. 

6.4. Порядок и сроки удовлетворения претензии устанавливаются Сторонами путем подписания двустороннего протокола. 

6.5. Предъявление письменной претензии до обращения в арбитражный суд обязательно.

 

7.Споры и разногласия.

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются в ходе переговоров, а в случае не достижения Сторонами обоюдного согласия в Арбитражном суде по месту регистрации ответчика.

7.2. По всем другим вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются Законодательством Российской Федерации.

 

8. Общие условия.

8.1. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

8.2. О любом изменении в адресе какой-либо из Сторон по Договору должно быть соответствующим образом письменно сообщено другой Стороне.

8.3. Стороны подписанием настоящего Договора подтверждают, что в процессе исполнения настоящего Договора они обязуются выполнять свои обязательства и осуществлять права, руководствуясь исключительно нормами настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации. 

8.4. Стороны настоящего Договора договорились о том, что вся технологическая и коммерческая информация, касающаяся их текущей деятельности и перспективных планов, уже полученная ими друг от друга, либо информация, которая будет ими получена друг от друга в течение срока действия Договора, является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного согласия Сторон. 

8.5. Заголовки статей, сокращенные наименования сторон применяются в настоящем Договоре для удобств его прочтения и не могут быть использованы при толковании Договора по существу. 

 

9. Форс-мажор.

9.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Договора. Обстоятельства “ФОРС-МАЖОРА” включают в себя: стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения и т.п.), военные действия, действия и/или нормативные акты федеральных и местных органов власти все другие события, которые повлияли на исполнение условий настоящего договора. 

9.2. Сторона, ссылающаяся на какое-либо из обстоятельств форс-мажора, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия этого обстоятельства в письменной форме. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, разве что само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 

9.3. При наступлении для любой из Сторон обстоятельств непреодолимой силы. Стороны должны путем переговоров решить вопрос о дальнейшем ходе исполнения настоящего Договора.

 

10. Срок действия договора и порядок его расторжения.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует  до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

10.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х идентичных экземплярах на русском языке, один из которых хранится у Исполнителя, другой у Заказчика. Оба экземпляра настоящего Договора имеют равную юридическую силу. 

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

 

 

 

Исполнитель                                                                                                                                                                               Заказчик

____________________                                                                                                                                                         ____________________

 

 

М.П.                                                                                                                                                                                               М.П.