Войти Зарегистрироваться

Все  Ищу рабочих  Ищу работу 
В городе Выбрать

 Скачать

 

Договор подряда  
на разработку проектной документации
 
 
г. __________________                                                                                                                                                                             «___» ______ 20____ г.
 
 
 ______________________________________________________, далее именуемое Заказчик, в лице генерального директора ______________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________, далее имену-емое Исполнитель, в лице директора ____________________________________________________________________, действующего на основании доверенности ______________________, с другой стороны (далее – стороны), заключили настоящий договор подряда (далее - Договор)  о нижесле-дующем.
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя выполнение проектных работ: _______________________________________________, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с усло-виями настоящего Контракта. 
1.2.Научные, технические, экономические и другие требования определяются, в том числе, Заданием на разработку проектной документации (далее - Задание) (Приложение 1 к Договору) и Примерным перечнем технических документов, подлежащих использованию при разработке проекта (далее - Перечень технических документов) (Приложение 2 к Заданию).
1.3.Существенными условиями Договора для сторон являются в том числе: цена, соблюдение требований нормативно-технической документа-ции, сроки выполнения работ.
1.4.Договыор заключен на основании и в соответствии с ____________________________, заключенного между _________________________ (Исполнитель) и ______________________________ (Государственный заказчик)
 
 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1.Общая стоимость работ по настоящему  Договору (далее - цена Договора) составляет 
(_______________________________________________), включая НДС-18% в сумме (_________________________________________).
2.2.Цена Договора  на период действия настоящего Договора, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п.2.3 настоящего Договора и действующим законодательством. 
2.3.Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению сторон в соответствии с частью 4.1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» без изменения предусмотренных Договором объемов работ и иных условий исполнения Договора.
 
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ.
3.1.Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Договору  в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми ежегодно главным распорядителем бюджетных средств. 
3.2.Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком поэтапно в соответствии с Календарным планом работ пу-тем перечисления на расчетный счет Исполнителя в течение трех рабочих дней после получения средств от Государственного заказчика.
3.3.Аванс по настоящему Договору не предусмотрен.
3.4.Превышения Исполнителем объемов работ по Договору, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, За-казчиком не оплачиваются.
 
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
4.1. Исполнитель выполняет проектные работы в сроки, установленные Календарным планом работ. Не выполнение отдельных этапов работ по вине Исполнителя в соответствии с Календарным планом работ (Приложение 2 к Договору) является существенным нарушением Договора и основанием для обращения в суд для расторжения настоящего Договора. При этом убытки и компенсации Исполнителю не возмещаются.
4.2.На момент подписания настоящего Договора даты выполнения работ, в том числе даты начала и окончания отдельных видов работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по Договору.
 
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.
5.1.Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
5.1.1.Обеспечить финансирование работ по разработке проектной документации в соответствии с условиями настоящего Договора;
5.1.2.Осуществлять  контроль за сроками и качеством разработки проектной документации.
5.1.3.Принять от Исполнителя при отсутствии замечаний и недостатков, проектную документацию по акту сдачи-приемки работ;
5.1.4.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
5.2.Заказчик имеет право:
5.2.1.Осуществлять выездные проверки на место проведения работ и участвовать в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получе-ния информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему Договору;
5.2.2.Давать обязательные для Исполнителя предписания при обнаружении отступлений от Задания, нормативно-технических документов, настоящего Договора и приложений к нему.
 
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.1.Для реализации настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательства:
6.1.1.Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
6.1.2.Обеспечить качественное выполнение работ по разработке проектной документации в соответствии с утвержденным Заданием и Переч-нем технических документов (Приложение 2 к Заданию); 
6.1.3.Предоставить для согласования Заказчику не менее трёх вариантных проработок для принятия оптимальных проектных решений;
6.1.4.Согласовать проектные решения (проектную документацию) с заинтересованными организациями в соответствии с Заданием;
6.1.5.Подготовить проектную документацию к защите в органах государственной экспертизы по указанию Заказчика;
         6.1.6.Предоставить пояснения, документы и обоснования, необходимые для проведения государственной экспертизы;
6.1.7.При необходимости вносить в проектную документацию изменения и дополнения, не противоречащие Заданию;
6.1.8.Произвести корректировку проектной документации по результатам проведения экспертизы и замечаниям Заказчика в течение 8 дней со дня получения замечаний;
6.1.9.В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Исполнитель обязан произвести корректировку проектной документации в течение одного месяца со дня получения отрицательного заключения и предоставить исправленную проектную документацию на повторную экспертизу. Все расходы по проведению повторной экспертизы несёт Исполнитель;
6.1.10.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
6.2.Исполнитель имеет право приступить к выполнению очередного этапа работ в соответствии с Календарным планом работ, только после приемки работ предыдущего этапа Заказчиком.
6.3.Если в процессе выполнения работ выяснится неполнота или не качественность исходных данных, Исполнитель обязан поставить об этом в известность Заказчика в письменной форме. После получения извещения об этом Заказчик обязан в течение 10-ти дней рассмотреть вопрос о предоставлении исходных данных или расторжении Договора по соглашению сторон.  
6.4.При исполнении настоящего Договора не допускается замена Исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, а также случая, предусмотренного пунктом 12.4 настоящего Договора.
 
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ. 
7.1.При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику в течение 5 рабочих дней акт сдачи-приемки работ, счет-фактуру, проектную документацию в 5-ти экземплярах и 1 экземпляр на электронном носителе. 
7.2.Заказчик в течение 8 рабочих дней со дня получения проектных материалов рассматривает материалы и передает их Государственному за-казчику. Акт сдачи-приемки выполненных работ рассматривает Заказчик и оформляет при отсутствии замечаний в течение трех рабочих дней после оформления соответствующего акта Государственным заказчиком, в противном случае дает мотивированный отказ. 
7.3.В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых дорабо-ток и сроков исполнения. 
7.4.Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы,  Исполнитель обязан немедленно приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-ти дневный срок после при-остановления  работы в письменной форме.
В этом случае стороны обязаны в 10-ти дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
7.5.В случае установления Заказчиком при приемке проектной документации несоответствия качеству выполненных Исполнителем работ, акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.
 
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ. 
8.1.Исполнитель гарантирует качество разработанной им проектной или иной документации в соответствии с Заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.2.Заказчик организует проведение экспертизы, передает документацию на экспертизу, а Исполнитель обязан участвовать, без дополни-тельной оплаты, при рассмотрении проектной документации Заказчиком в установленном им порядке, защите проектной доку-ментации в органах государственной экспертизы, а также при проведении проверки на предмет достоверности определения сметной стоимости строительства в соответствии с Постановлением Правительства от 18.05.2009г № 427, предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить изменения, дополнения в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы.
8.3.В случае выявления ошибки или наличия дефектов в проектной документации в ходе проведения экспертизы Заказчиком или экспертной организацией, составляется двухсторонний акт между Заказчиком и Исполнителем. 
8.4.В случае выявления ошибки или наличия дефектов в проектной документации в процессе строительства автодорог и сооружений, составляется трехсторонний акт между Заказчиком, Исполнителем и подрядной строительной организацией. 
8.5.Исполнитель за свой счет устраняет ошибки в проектной документации, выявленные в ходе экспертизы проектной документации в установленные Заказчиком сроки и возмещает ущерб, понесенный Заказчиком, третьими лицами в процессе строительства автодорог и сооружений, вызванный неправильно принятыми проектными решениями.
8.6.При отказе одной из сторон от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недостатков Заказчик организует проведение квалифицированной экспертизы, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков и дает письменное заключение об их характере, при этом не исключается право сторон обратиться по данному вопросу в Арбитражный суд. Услуги эксперта оплачивает Исполнитель.
8.7.Гарантийный срок составляет 8 (восемь) лет с момента ввода объекта реконструкции в эксплуатацию. Период времени, затраченный на устранение дефектов, в Гарантийный срок не включается.
8.8.Дата завершения Гарантийного срока исчисляется как дата начала Гарантийного срока + Гарантийный срок + продолжительность работ по ликвидации дефектов, включая работы по освидетельствованию подвергшихся разрушению элементов объекта с привлечением специали-зированных организаций и выдачей ими рекомендаций по устранению данных дефектов.
 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
9.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2.Исполнитель несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выпол-ненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором.
9.3.Исполнитель несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств суб-подрядчиками.
9.4.Исполнитель несёт административную и иную ответственность при нарушении условий настоящего Договора.
9.5.Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
9.6.Заказчик вправе применить к Исполнителю при нарушении обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, следующие штрафные санкции (штрафы, пени):
9.6.1.В случае неисполнения обязательств, предусмотренных Договором – пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки ре-финансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (за исключением пунктов 9.6.2 - 9.6.6) за каждый день неисполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств;
9.6.2.За нарушение пунктов 6.1.1 – 6.1.7, 6.1.9, 6.1.10 – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения;
9.6.3.За нарушение Исполнителем срока окончания работ, за несвоевременное устранение недостатков в период гарантийного срока, а также за нарушение сроков, предусмотренных в п.6.1.8 и п.7.1 настоящего Договора – 0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения работ;
9.6.4.За нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ – 0,1 % от стоимости вида работ за каждый день просрочки исполнения работ;
9.6.5.При установлении Заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Исполнителем и подтвержденных соответствующими доку-ментами – 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт некачественного выполнения работ. Документом, подтверждаю-щим данный факт, может также являться отрицательное заключение государственной экспертизы;
9.6.6.За выявленные ошибки в проектной документации в процессе её реализации, о которых Исполнитель мог предвидеть – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный случай.
9.7.Применение предусмотренных настоящим Договором санкций не лишает Заказчика права требования к Исполнителю на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате не исполнения (не надлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.
9.8.Исполнитель в полном объеме несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами, возникшую при нарушении условий настоящего Договора.
9.9.Уплата штрафов не освобождает Исполнителя от устранения недостатков в проектной документации.
9.10.Не подлежит оплате работа по устранению ошибок и дефектов, допущенных Исполнителем.
9.11.В случае если споры и разногласия не были разрешены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Арбитражным судом .
9.12.В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе удовлетворить требования за счёт обеспечения исполнения настоящего Договора.
9.13.Штрафные санкции уплачиваются Исполнителем в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в федеральный бюджет с предоставлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 10-дневный срок с момента получения Исполнителем претензии Заказчика.
 
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно яви-лось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
10.2.Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполненным работам был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе измене-ния сроков завершения отдельных этапов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
 
11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР.
11.1.Внесение изменений в настоящий Договор производится в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
11.2.Любые дополнения и изменения условий Договора оформляются в виде Приложений и Дополнительных соглашений к Договору после их подписания уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.
 
12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
12.1.Расторжение Договора возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по соглашению сторон или в судебном порядке. 
12.2.Заказчик имеет право расторгнуть контракт в судебном порядке по своей инициативе в случаях: 
12.2.1.Задержка Исполнителем начала выполнения работ более чем на 2 недели по причинам, не зависящим от Заказчика;
12.2.2.Нарушение Исполнителем сроков выполнения работ более чем на 2 недели, предусмотренных Календарным планом работ (Приложение 2 к Контракту);
12.2.3.Нарушение Исполнителем требований по качеству выполнения работ 2 и более раз;
12.2.4.Иные основания, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
При этом Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения всех убытков, а также имеет право не оплачивать полностью или частично работы, выполненные с нарушением качества и условий настоящего Договора.
   
12.3.При расторжении настоящего Договора по соглашению сторон, сторона обязана за месяц до предполагаемой даты расторжения Договора направить на рассмотрение соглашение о расторжении Договора в письменной форме, при этом Исполнитель обязан передать Заказчику всю имею-щуюся документацию по объекту в соответствии с ранее подписанными объёмами выполненных работ за 10 дней до подписания соглашения сторон о расторжении Договора.
 
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невоз-можности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
13.2.При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Исполнитель. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну. 
13.3.Право собственности Заказчика на выполненную Исполнителем по настоящему Договору работу наступает после оформления акта сдачи-приемки выполненных работ. 
13.4.При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
13.5.Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников Заказчика и Исполнителя. 
13.6.Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне, за исключением случаев, предусмотренных Договором.
13.7.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведе-ния, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Исполнитель не вправе публиковать рекламу, касающуюся выполнения работ по настоящему Договору, в средствах массовой инфор-мации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
13.8.В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов, она обязана в течение 3-х рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону в письменном виде. 
13.9.Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
13.10.Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.
 
14.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
14.1.Срок действия Договора:
начало – с момента подписания настоящего Договора сторонами обязательств по настоящему Договору.
 
15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения: 
1.Задание на разработку проектной документации.
2.Календарный план работ.
 
16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчика 
Исполнитель
Настоящий Договор составлен в 3 (Трех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
 
 
17. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
 
 
Исполнитель                                                                                                                                                                              Заказчик