ДОГОВОР ПОДРЯДА

(ОБЩАЯ ФОРМА)

 

г. ____________                                                                                                                                                                                                            "__" _________ 200 _ г.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации) 

именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________________________________________________________,

(ф.,и.,о., должность) 

действующего на основании __________________________________________________________________________________________________,

(устава, положения, доверенности) 

с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________________________,

(наименование предприятия, организации) 

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________________________________________________________________________,

     (ф.,и.,о., должность) 

действующего на основании __________________________________________________________________________________________________,

(устава, положения, доверенности) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

 

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоя¬щего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: _________________________ _______________________________________________________________________________,

(указать, какая работа должна быть выполнена) 

именуемую в дальнейшем "Работа".

Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до "__" _______ 200 _ г. необходимую проектную и сметную документацию, технические усло-вия, предоставить Подрядчику оборудование, инструменты, материалы.

1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инст¬рументами.

1.4. Срок выполнения работ с "__" ______ 200 _ г. до "__" ______ 200 _ г. Под-рядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно.

1.4.1. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

 

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.

2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора.

2.1.3. Передать результат Работы Заказчику.

2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в про¬цессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий до-говора, ухудшившее каче¬ство Работы, в течение _______ дней.

2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично. 2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоя-щего дого¬вора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ. 2.3. За-казчик обязан:

2.3.1. В течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Рабо¬ты либо по истечении срока, указанного в п. 1.4 настоящего договора, осмот-реть и принять резуль¬тат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение ____ дней с момента приемки результатов Работы. 2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмеши¬ваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, упла¬тив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Рабо-ты, выполненной до полу¬чения извещения об отказе Заказчика от исполнения догово-ра.

 

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора состоит из:

3.1.1. Вознаграждения Подрядчика в размере ________________________________ руб.

    (сумма цифрами и прописью)

3.1.2. Суммы издержек Подрядчика в размере ________________________________ руб.

    (сумма цифрами и прописью)

3.2. Цена настоящего договора составляет: _________________________________ руб.

    (сумма цифрами и прописью)

3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем перечисле-ния средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 1.4 настоящего догово-ра, Подряд¬чик уплачивает Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, при-меняются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обяза-тельств или устранения нарушений.

 

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего до-говора, бу¬дут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирова-ния разногласий передают их на рассмотрение в ____________________________ ________________________________________________________________________________

(указать наименование и местонахождение третейского, арбитражного

или народного суда, выбранного сторонами для разрешения споров)

 

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъем-лемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экзем-пляра иден¬тичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один эк-земпляр настоящего дого¬вора.

7. Адреса и реквизиты сторон